PokerStars扑克官网

201410221539228393

布告公示

龙胜县市场治理中心充电站充电设备装置工程竞争性交涉文件

颁布功夫：2020-12-15
白银市鼎晟新能源科技股份有限公司


竞争性交涉文件






项目名称：龙胜县市场治理中心充电站充电设备装置工程
项目编号：GLDHS交涉-TZ/2020-021




采 购 人：白银市鼎晟新能源科技股份有限公司


2020年12月


目 录
第一章 竞争性交涉布告 1
第二章 供给商须知 3
第三章 采购需要 18
第四章 评审法子 20
第五章 采购合同（合同重要条款及体式） 22
第六章 响应文件体式 27

























第一章 竞争性交涉布告

龙胜县市场治理中心充电站充电设备装置工程竞争性交涉布告
（项目编号：GLDHS交涉-TZ/2020-021）
参照《中华人民共和国当局采购法》、《中华人民共和国当局采购法执行条例》等划定，现就龙胜县市场治理中心充电站充电设备装置工程项目进行竞争性交涉采购，欢迎切合前提的供给商前来参与交涉活动 。
一、采购项目名称：龙胜县市场治理中心充电站充电设备装置工程
二、采购项目编号：（项目编号：GLDHS交涉-TZ/2020-021）
三、采购项目根基概况介绍：
项号采购项目名称数量单元简要规格描述或项目根基概况介绍
1龙胜县市场治理中心充电站充电设备装置工程1项2台120kw直流+10台7kw互换充电桩装置（充电设备甲供；其余电缆装置、配电柜装置及设备基础为包工包料，其中蕴含20米左右室表电缆竖向敷设） 。
如需进一步相识具体内容，详见竞争性交涉采购文件 。
四、采购项目预算金额（人民币）：贰拾捌万捌仟元整（￥：288,000.00元）；
五、本项目必要落实确当局采购政策：无
六、供给商资格要求：
1. 切合《中华人民共和国当局采购法》第二十二条和《当局采购法执行条例》第十八条划定，具备合法资格的供给商；
2.供给商须具备电力工程施工总承包三级，承装承试三级,机电设备装置三级或以上资质；
3.本项目不接受未采办本竞争性交涉采购文件的供给商竞标；
4.本项目不接受结合体竞标；
5.对在“信誉中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国当局采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠路列入失信被执行人、沉大税收违法案件当事人名单、当局采购严沉违法失信行为纪录名单及其他不切合《中华人民共和国当局采购法》第二十二条划定前提的供给商，不得参加当局采购活动 。
6.《中华人民共和国当局采购法执行条例》第十八条单元掌管报答统一人或者存在直接控股、治理关系的分歧供给商，不得参与统一合同项下确当局采购活动 。除单一起源采购项目表，为采购项目提供整体设计、规范假造或者项目治理、监理、检测等服务的供给商，不得再参与该采购项主张其他采购活动 。
七、竞争性交涉文件的获� 。�
八、布告期限和获取竞争性交涉文件书方式：
1、布告期限:2020年12月15日至2020年12月17日
2、获取竞争性交涉通知书方式：潜在供给商请于2020年12月 15 日至2020年12月17日（法定公休日、法定节假日之表），逐日上午 8 时至 12 时，下午 14 时至 17 时 00 分，由委托代理人凭法人授权委托书原件、身份证原件及复印件到 白银市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦13F，白银市鼎晟新能源科技股份有限公司 。
九、响应文件递交截止功夫和地址：
响应文件递交截止功夫：2020年12月18日15时30分
响应文件递交地址：供给商必须于2020年12月18日15时00分至15 时30分，将响应文件密封提交至 白银市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦13F，白银市鼎和晟PokerStars扑克官网集团有限公司会议室 ，供给商的法定代表人或委托代理人开标必须持证件:（法定代表人凭身份证原件及复印件）或（委托代理人凭法人授权委托书原件、身份证原件及复印件）定时参与并签到 。未携带以上有关资料递交的或逾期投递的或未投递指定地址的响应文件将予以拒收 。
十、 信息布告颁布媒体：
www.gljtkg.com（白银市交通PokerStars扑克官网控股集团有限公司官网） 。
九、联系事项：
1、采购人名称：白银市鼎晟新能源科技股份有限公司
地址：白银市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦13F
联系人：秦（女士） 联系电话：07732268230




白银市鼎晟新能源科技股份有限公司
2020年12月15日





第二章
供给商须知

供 应 商 须 知 前 附 表
序号条款号条款名称内容、要求
11.1项目名称及项目编号项目名称：龙胜县市场治理中心充电站充电设备装置工程
项目编号：GLDHS交涉-TZ/2020-021
23供给商资格1. 切合《中华人民共和国当局采购法》第二十二条和《当局采购法执行条例》第十八条划定，具备合法资格的供给商；
2.竞标人须具备电力工程施工总承包三级，承装承试三级,机电设备装置三级或以上资质；
3.本项目不接受未采办本竞争性交涉采购文件的供给商竞标；
4.本项目不接受结合体竞标；
5.对在“信誉中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国当局采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠路列入失信被执行人、沉大税收违法案件当事人名单、当局采购严沉违法失信行为纪录名单及其他不切合《中华人民共和国当局采购法》第二十二条划定前提的供给商，不得参加当局采购活动 。
6.《中华人民共和国当局采购法执行条例》第十八条　单元掌管报答统一人或者存在直接控股、治理关系的分歧供给商，不得参与统一合同项下确当局采购活动 。除单一起源采购项目表，为采购项目提供整体设计、规范假造或者项目治理、监理、检测等服务的供给商，不得再参与该采购项主张其他采购活动 。
413交涉报价及采购预算金额采购预算金额（人民币）：贰拾捌万捌仟元整（￥：288,000.00元） 。
项目采购节造价：下浮系数5%（按现行定额进行推算，其中工程量按实计取，资料价值有信息价的参照施工期间《白银市建设工程造价信息》白银市均匀价（除税）计取，无信息价的市场询价确定；最终结算价依照上述方式推算下浮5%） 。
投标报价超过采购采购节造价（上限价），响应文件作相应无效处置 。
竞标人必须就“采购需要”中的所有内容作齐全唯一报价，不然，其投标将被回绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有前提的报价将不予接受 。

514.1响应文件有效期响应文件递交截止功夫之日起90天 。
716.1响应文件份数正本壹册，副本肆册，须齐全提交（A4纸装订） 。正本和副本不一致时，以正本为准 。
816.2响应文件装订要求供给商应按供给商须知第11.1条“响应文件组成”划定的挨次自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”该当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页 。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购采购人、供给商单元名称 。
916.6响应文件包装、密封、象征 16.6.1响应文件包装、密封：供给商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（河注箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、掌管人、天然人或相应的授权委托代理人具名均可】 。
16.6.2响应文件袋（河注箱）象征：
项目名称：龙胜县市场治理中心充电站充电设备装置工程
项目编号： GLDHS交涉-TZ/2020-021
供给商单元名称：
在2020年12月 18 日15时30分前不得开启(此处供给商填写响应文件递交截止功夫)
1016.7竞标人公章本竞争性交涉文件中描述供给商的“公章”是指凭据我国对公章的治理划定，用供给商法定主体行为名称造作的印章，除本文件有特殊划定表，供给商的财政章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它大局印章均不能包办公章 。
1118.1响应文件递交起止功夫响应文件递交起止功夫：2020年12月 18 日15时00分至15时30分 。
1218.2响应文件递交地址白银市鼎晟新能源科技股份有限公司（广西白银市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦13F）（只接受现场提交）
1319.1交涉幼组组成交涉幼组由采购人公司有关掌管人组成，共 3 人；另采购掌管人纪检/监事部门委派代表全程监督 。
1419.2交涉功夫、地址、人员19.2.1交涉功夫：响应文件递交截止功夫后 。
19.2.2交涉地址：白银市鼎晟新能源科技股份有限公司（广西白银
市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦13F）
19.2.3交涉参与人员：供给商法定代表人、掌管人、天然人或相
应的委托代理人持有效身份证原件参与交涉 。请供给商按时达到
指定地址等待当面交涉 。
19.2.4响应文件递交截止功夫后，由交涉幼组在评标室内开启响应文件 。
1520.2评审法子具体详见第四章评审法子 。
1626成交布告
及成交通知书		26.1交涉幼组于交涉实现后两个工作日内将评标汇报送交采购人，采购人该当自收到评标汇报五个工作日内涵评标汇报推荐的成交候选人中按挨次确定成交供给商，采购人在成交供给商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上布告成交信息 。
26.2在颁布成交布告的同时，采购人向成交供给商发出成交通知书 。如成交供给商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处置 。采购单元将取缔其成交资格，成交供给商所有交涉的全数保障金不予退还，从交涉幼组推荐的成交候选供给商中按挨次沉新确定成交供给商 。
1727信誉查问凭据《关于做好当局采购有关信誉主体标识码登记及在当局采购活动中查问使用信誉纪录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购人对第一成交候选人进行信誉查问：
⑴查问渠路：“信誉中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国当局采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查问截止时点：成交通知书发出前；
⑶信誉信息查问纪录和证据留存方式：在查问网站中直接打印查问纪录，打印资料作为采购活动资料保留 。
⑷信誉信息使用规定：对在“信誉中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国当局采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠路列入失信被执行人、沉大税收违法案件当事人名单、当局采购严沉违法失信行为纪录名单及其他不切合《中华人民共和国当局采购法》第二十二条划定前提的供给商，取缔其成交候选人资格 。
两个以上的天然人、法人或者其他组织组成一个结合体，以一个供给商的身份共同参与当局采购活动的，对所有结合体成员进行信誉纪录查问，结合体成员存在不良信誉纪录的，视同结合体存在不良信誉纪录 。
1828.1履约保障金本项目无
1929.1签定合同功夫领取成交通知书后三十日内与业主签定合同
2232诠释权本竞争性交涉文件是参照《中华人民共和国当局采购法》、《中华人民共和国当局采购法执行条例》、《当局采购非招标采购方式治理法子》和当局采购治理有关划定假造，本竞争性交涉文件的诠释权属于采购人 。
2333监督治理部门白银鼎和晟PokerStars扑克官网集团有限公司 电话：0773-2268225


一、总则
1. 适应领域
1.1 项目名称及项目编号：
项目名称：供给商须知前附表；
项目编号：供给商须知前附表 。
1.2本竞争性交涉文件（以下简称交涉文件）合用于本交涉项主张交涉、评审、合同履约、验收、付款等行为（司法、律例还有划定的，从其划定） 。
2. 界说
2.1“供给商”是指切合本次采购项主张供给商资格并提交响应文件、参与交涉的供给商 。若是该供给商在本次交涉中成交，即成为“成交供给商” 。
2.2“货物”系指按交涉文件划定，供给商须向采购人提供的所有设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和资料 。
2.3“服务”系指按交涉文件划定，供给商须承担的装置、调试、技术协助、校准、培训、技术领导以及其他类似的使命 。
2.4“项目”系指供给商按交涉文件划定向采购人提供的货物和服务 。
2.5“书面大局”蕴含信函、传真、电报等 。
3. 供给商资格
供给商须知前附表 。
4. 交涉用度
不论交涉了局若何，供给商均应自行承担所有与交涉有关的全数用度 。
5. 结合体要求（本项目不接受结合体交涉）
5.1两个以上供给商能够组成一个结合体，以一个供给商的身份参加交涉 。
5.2以结合体大局参与交涉的，结合体各方均该当切合“拥有独立承担民事责任的能力”的前提 。本项目有特殊要求划定供给商特定前提的，结合体各方中至少该当有一方切合交涉文件划定的特定前提 。
5.3结合体各方之间该当签定结合体和谈书，明确约定结合体各方承担的工作和相应的责任（各方承提的责任与使命分工该当切合采购需要，涉及行政许可领域的内容应由拥有相应资质的成员承担；不然，结合体不成立），并将结合体和谈书（体式见附件）连同响应文件一并提交采购人 。结合体各方签定结合体和谈书后，不得再单独参与或者与其他供给商另表组成结合体参与统一合同项下确当局采购活动，不然，与之有关的竞标文件均无效 。
5.4结合体各方中至少要有一方切合交涉文件划定的特定资质前提，有同类资质的供给商组成的结合体依照结合体分工承担一样工作的，该当依照资质等级较低的供给商确定资质等级 。
5.5结合体各方均应依照交涉文件的划定别离提交资格文件 。
6. 质疑和投诉
6.1供给商以为交涉文件使自己的合法权利受到侵害的，该当在竞争性交涉文件采办之日起七个工作日内，以书面大局向采购人提出质疑 。供给商以为采购过程或成交了局使自己的合法权利受到侵害的，该当在各采购法式环节实现之日或成交布告期限届满之日起七个工作日内，以书面大局向采购人提出质疑 。采购人该当真做好质疑处置工作 。
6.2供给商对采购人的质疑回答不中意或者采购人未在划定的功夫内作出回答的，能够在回答期满后十五个工作日内向广西壮族自治区财政厅当局采购监督治理处投诉 。
6.3质疑、投诉该当选取书面大局，质疑书、投诉书尝试实名造，均应明确论述交涉文件、交涉过程或成交了局中使自己合法权利受到侵害的内容性内容，并提供必要的证明资料 。
7. 转包与分包
7.1 本项目不允许转包 。
7.2 本项目不成以分包 。
8. 关联供给商不得参与统一合同项下当局采购活动，不然竞标文件将被视为无效：
（1）单元掌管报答统一人或者存在直接控股、治理关系的，不得参与统一合同项下确当局采购活动 。
（2）出产厂商授权给供给商后自己不得参与统一合同项下确当局采购活动；出产厂商对统一品牌统一型号的货物，仅能委托一个代理商参与竞标 。
（3）为本采购项目提供整体设计、规范假造或者项目治理、监理、检测等服务的供给商，不得再参与本次采购活动 。

二、交涉文件
9. 交涉文件的组成
（1）竞争性交涉布告；
（2）供给商须知；
（3）采购需要（“采购需要”中的所有条款要求均为内容性要求）；
（4）评审法子；
（5）采购合同（合同重要条款及体式）；
（6）响应文件体式；
10. 交涉文件的澄清与批改
10.1 提交初次响应文件截止之日前，采购人能够对已发出的交涉文件进行必要澄清或者批改，澄清或者批改的内容可能影响响应文件假造的，采购人该当在提交初次响应文件递交截止功夫3个工作日前在本项目竞争性交涉布告颁布的统一媒体上颁布更正布告，不及3个工作日的，该当顺延初次响应文件递交截止功夫 。
10.2供给商采办竞争性交涉文件后应实时关注有关网站相识澄清、批改蹬纂项目有关的内容，如因供给商未实时登录有关网站相识澄清、批改蹬纂项目有关的内容，从而导致竞标无效的，由供给商自行承担责任 。
10.3澄清或者批改的内容为交涉文件的组成部门 。当澄清或者批改通知就统一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准 。
10.4 交涉文件的澄清或者批改都应该通过本项目采购人以法定大局颁布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者批改交涉文件 。
10.5采购人能够视采购具体情况，耽搁初次响应文件递交截止功夫和交涉功夫，在本项目竞争性交涉布告颁布的统一媒体上颁布调换布告 。

三、竞争性交涉响应文件的假造
11.竞争性交涉响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求
11.1响应文件组成【体式见第六章“响应文件体式”】
11.1.1投标函（体式见附件）（必须提供）；
11.1.1.1投标报价明细表（体式见附件）（必须提供）；
11.1.2资格性响应证明资料：
（1）竞标人相应的法定代表人或掌管人或天然人身份证正背面复印件（必须提供）；
（2）竞标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正背面复印件（委托代理时必须提供）；
（3）竞标人的法人或者其他组织交易牌照证明文件复印件（必须提供，天然人之表）；
（4）竞标人的资质证明文件复印件（必须提供）
注：供给商为企业（蕴含合资企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人交易牌照”或“交易牌照；供给商为事业单元，应提供有效的“事业单元法人证书”；供给商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件复印件 。
（4）竞标人有效的组织机构代码证复印件（必须提供，交易牌照为“三证合一”的或为个别工商户、天然人的之表）；
（5）竞标人的税务登记证复印件（竞标人为从事出产经营的纳税人必须提供，交易牌照“三证合一”的或为天然人的之表）；
（6）竞标人参与当局采购活动前3年内涵经营活动中没有沉大违法纪录及有关信誉信息的书面申明（必须提供）；
11.1.3商务、技术性响应及其他证明资料：
（1）竞标人针对本项主张施工组织设计（必须提供）；
（2）“采购需要”需提供的有效证明文件复印件：（如采购需要要求提供，必须提供）；
（3）竞标人的服务承诺规划（必须提供）；
（4）竞标人拟投入本项主张人员建设规划（蕴含建设人员的岗位、数量、有关经历、经验等）（必须提供）；
（5）竞标人2019年度通过中介审计的有效齐全的财政审计汇报复印件（如有，请提供）；
（6）竞标人近2年以来拥有实现同类项目业绩的有关证明资料复印件（无不良纪录，以中标、成交通知书或签定的合同为准，并能清澈反映所销售的服务名称、种类、金额）（如有，请提供）；
（7）竞标人有关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；
（8）竞标人可结合本项主张评标法子视自身情况自行提交有关证明资料复印件（如有，请提供） 。
竞标人提供的有关资料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖竞标人公章（扫描公章无效，天然人之表） 。
11.2 供给商应按竞争性交涉文件第六章“响应文件体式”假造响应文件 。
12. 响应文件的说话及计量
12.1 响应文件以及供给商与采购人就有关交涉屎的所有交往函电，均应以中文汉语书写 。供给商提交的支持文件和印刷的文件能够使用此外说话，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在诠释响应文件时以中文翻译文本为主 。
12.2 交涉计量单元，交涉文件已有明确划定的，使用交涉文件划定的计量单元；交涉文件没有划定的，应选取中华人民共和王法定计量单元（钱币单元：人民币元），不然视同未响应 。
11. 交涉报价
11.1交涉报价应按竞争性交涉采购文件中第六章“响应文件体式”填写，交涉报价超过采购预算金额或节造价的，投标文件按无效处置 。
11.2供给商必须就“采购需要”中的每一项内容作齐全唯一报价，不然，其投标将被回绝 。
11.3交涉报价应蕴含本次招标采购领域内执行和实现本项目勘测工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费和利润，除非上述用度在合同中还有注明 。
14. 响应文件有效期
14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止功夫之日起90天，有效期不及的响应文件将被回绝 。
14.2 出现特殊情况下，必要耽搁响应文件有效期的，采购人以书面大局通知供给商耽搁响应文件有效期 。供给商赞成耽搁的，应相应耽搁其保障金有效期，但不能批改响应文件 。供给商回绝耽搁的，其响应文件无效，但供给商有权收回其保障金 。
16. 响应文件的份数、装订、签署和包装、密封
16.1 响应文件份数：正本壹册，副本肆册，须齐全提交（A4纸装订） 。电子版（word或pdf体式）响应文件，以U盘大局递交，不允许递交光盘、软盘 。应确保纸质文本与电子版文件一致 。正本和副本不一致时，以正本为准 。
16.2 响应文件装订要求：供给商应按供给商须知第11.1条“响应文件组成”划定的挨次自编目录及页码 。响应文件的“正本”、“副本”该当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页 。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购人、供给商单元名称 。
16.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本交涉文件中划定的可提供复印件表均须提供原件 。
16.4 响应文件须由供给商在划定地位加盖供给商公章（扫描公章无效，天然人之表）并由法定代表人、掌管人、天然人或相应的授权委托代理人具名，供给商应写全称，响应文件副本可所以加盖公章（天然人之表）的正本的复印件，倒佚本与副本不一致时，以正本为准 。
16.5 响应文件不得涂改，若有批改错漏处，须加盖供给商公章（天然人之表）及法定代表人、掌管人、
天然人或相应的授权委托代理人具名 。响应文件因字迹潦草或表白不清所引起的后果由供给商掌管 。
16.6 响应文件包装、密封、象征：
16.6.1 响应文件包装、密封：供给商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（河注箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、掌管人、天然人或相应的授权委托代理人具名均可】 。
16.6.2响应文件袋（河注箱）象征：
项目名称：
项目编号：
采购人：
供给商单元名称：
在20 年 月 日9时30分前不得开启(此处供给商填写响应文件递交截止功夫)
16.6.3供给商公章：本竞争性交涉文件中描述供给商的“公章”是指凭据我国对公章的治理划定，用供给商法定主体行为名称造作的印章，除本文件有特殊划定表，供给商的财政章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它大局印章均不能包办公章 。
17. 响应文件的批改和撤回
17.1 供给商在响应文件递交截止功夫之前，能够对已递交的响应文件进行批改或撤回，并书面通知采购人 。
17.2 在响应文件递交截止功夫后的响应文件有效期内，供给商不得撤回其响应文件 。
18. 响应文件的递交
18.1响应文件递交起止功夫
响应文件递交起止功夫：2020年 12 月 18 日15时00分至15 时30分，供给商应按竞争性交涉文件划定的响应文件递交截止功夫前递交响应文件 。
18.2 响应文件递交地址：白银市鼎晟新能源科技股份有限公司（广西白银市秀峰区翠竹路75号13F） 。
18.3 除竞争性交涉文件还有划定表，供给商所递交的响应文件不予退还 。
18.4 逾期投递的或者未投递指定地址的响应文件，采购人不予受理 。

四、竞争性交涉（简称交涉）与评审

19. 交涉幼组组成及交涉功夫、地址、人员
19.1 交涉幼组组成：
交涉及评审工作由采购人掌管组织，具体交涉、评审工作由依法组建的交涉幼组掌管，交涉幼组由采购人公司有关掌管人组成，共 3 人；另采购掌管人纪检/监事部门委派代表全程监督 。
19.2 交涉功夫、地址、人员：
19.2.1 交涉功夫：响应文件递交截止功夫后 。
19.2.2 交涉地址： 白银市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦13F会议室 。
19.2.3 交涉参与人员：供给商法定代表人、掌管人、天然人或相应的委托代理人持有效身份证原件参与交涉 。请供给商按时达到指定地址等待当面交涉 。
19.2.4 响应文件递交截止功夫后，由交涉幼组在评标室内开启响应文件 。
20. 评审准则和评审法子
20.1 交涉幼组必须对峙平正、公正、科学和择优的准则 。
20.2 评审法子：具体详见第四章评审法子 。
20.3 交涉幼组应按交涉文件进行评审，不得擅自更改评审法子 。
20.4 在评审过程中，交涉幼组任何人不得对某个供给商颁发任何偏差性定见，不得向其他交涉幼组成员明示或者暗示自己的评鉴定见 。
20.5 交涉幼组成员对必要共同认定的事项存在争议的，依照少数遵从无数的准则作出结论 。持分歧定见的交涉幼组成员该当在评审汇报上签署分歧定见并注明理由，不然视为赞成 。
21. 评审法式及交涉要求
21.1 采购人核实交涉幼组成员身份，奉告回避要求，颁发评审工作纪律和法式，统平生活通讯工具或有关电子设备，推举交涉幼组组长 。
21.2 交涉幼组该当对颁布布告的竞争性交涉文件（简称交涉文件）进行确认，审查供给商的响应文件并作出评价；要求供给商诠释或者澄清其响应文件；编写评审汇报；奉告采购人在评审过程中发现的供给商的违法违规行为 。
21.3交涉幼组凭据司法律规和竞争性交涉文件的划定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供给商是否具备本项目交涉资格；再对通过资格性审查的供给商响应文件的有效性、齐全性和对交涉文件的响应水平进行切合性审查，以确定是否对交涉文件的内容性要求做出响应 。
21.4交涉幼组如发现供给商提供的证明文件不齐全或不切合划定体式的，应一次性奉告供给商，供给商应在划定的功夫内当场补正或更正 。
21.5交涉幼组在对响应文件的有效性、齐全性和响应水平进行审查时，能够要求供给商对响应文件中寓意不明确、同类问题表述不一致或者有显著文字和推算谬误的内容等作出必要的澄清、注明或者更正 。供给商的澄清、注明或者更正不得超出响应文件的领域或者扭转响应文件的内容性内容 。澄清、注明或者更正应由其法定代表人、掌管人、天然人或相应的授权委托代表具名或者加盖供给商公章（天然人之表） 。由授权委托代表具名的，该当附授权委托书 。供给商为天然人的，该当由自己具名并附身份证明 。
凭据交涉文件划定的法式、评定成交的尺度等事项与内容性响应竞争性交涉文件要求的供给商进行交涉 。未内容性响应交涉文件的响应文件按无效处置，交涉幼组该当奉告有关供给商 。
交涉幼组所有成员该当按已确定的交涉挨次集中与单一供给商别离进行交涉，并赐与所有内容性响应竞争性交涉文件要求的供给商平等的交涉机遇 。
交涉中，交涉幼组不得泄漏与交涉有关的其他供给商的技术资料、价值和其他信息 。
采购人对交涉过程和沉要交涉内容进行纪录，交涉双方在纪录上具名确认 。
21.6 在交涉过程中，交涉幼组能够凭据交涉文件和交涉情况内容性改观项目需要中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得改观交涉文件中的其他内容 。内容性改观的内容，须经采购人代表确认 。
对交涉文件作出的内容性改观是交涉文件的有效组成部门，交涉幼组该当实时以书面大局同时通知所有参与交涉的供给商 。
供给商该当依照交涉文件的改观情况和交涉幼组的要求沉新提交响应文件，并由其法定代表人、掌管人、天然人或相应的授权委托代表具名或者加盖供给商公章（天然人之表） 。逾时不交的，视同烧毁交涉 。
21.7在采购过程中切合竞争要求的供给商或者报价未超过采购预算的供给商不及3家的，采购人该当终止竞争性交涉采购活动 。
21.8最后报价
21.8.1交涉文件可能具体列明采购标的的技术、服务要求的，交涉实现后，交涉幼组该当要求所有持续参与交涉的供给商在规按功夫现场提交最后报价，提交最后报价的供给商不得少于3家 。
21.8.2交涉文件不能具体列明采购标的的技术、服务要求的，需由交涉供给商提供最终设计规划或解决规划的，交涉实现后，交涉幼组该当依照少数遵从无数的准则投票推荐3家以上（含3家）供给商的设计规划或者解决规划，并要求其在规按功夫内密封提交最后报价 。
21.8.3最后报价是供给商响应文件的有效组成部门 。
21.9已提交响应文件的供给商，在提交最后报价之前，能够凭据交涉情况书面退出交涉 。
21.10 评审汇报
交涉幼组该当从质量和服务均能满足交涉文件全数内容性响应要求的供给商中，依照评审报价（最后报价及享受当局采购政策的优惠扣除）由低到高的挨次提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审汇报 。
21.11采购人发现交涉幼组有显著的违规偏差或歧视景象，或不按评审法子进行，或其他不正常行为的，该当实时造止 。如造止无效，应实时向广西壮族自治区财政厅当局采购监督治理处汇报 。
22. 确定成交供给商
（1）采购单元该当确定交涉幼组推荐排名第一的成交候选报答成交供给商 。
（2）排名第一的成交候选人烧毁成交、因不成抗力提出不能推广合同，或者交涉文件划定该当提交履约保障金而在划定的期限内未能提交的，采购单元能够确定排名第二的成交候选报答成交供给商 。
（3）排名第二的成交候选人因前款划定的同样原因不能签定合同的，采购单元能够确定排名第三的成交候选报答成交供给商 。
23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：
（1）未按15条款交纳保障金的；
（2）未按交涉文件划定齐全提交响应文件或未按划定要求密封、具名、盖章的；
（3）超过了行政审批的经营领域的；
（4）不具备交涉文件划定的资格要求的；
（5）响应文件未按交涉文件的内容和要求假造，或提供虚伪资料的；
（6）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；
（7）响应文件有效期、保障金有效期、交货功夫、免费保建期、售后服务不能满足交涉文件要求的；
（8）供给商未就“采购需要”中所竞分标的所有货物内容作齐全唯一报价的，或报价超出相应分标采购预算总金额的；
（9）未在交涉幼组划定的功夫内沉新提交响应文件的；
（10）未满足交涉文件全数内容性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加前提的；
（11）未按划定向采购采购人采办本项目交涉文件的（有文件划定之表）；
（12）不切合司法、律例和交涉文件划定的其他内容性要求和前提的 。
竞标人有下列情景之一的，视为通同竞标，竞标文件将被视为无效：
（1）分歧竞标人的竞标文件由统一单元或者幼我假造；或分歧竞标人报名的IP地址一致的；
（2）分歧竞标人委托统一单元或者幼我办理竞标事宜；
（3）分歧的竞标人的竞标文件载明的项目治理员为统一幼我；
（4）分歧竞标人的竞标文件异常一致或竞标报价呈法规性差距；
（5）分歧竞标人的竞标文件相互混装；
（6）分歧竞标人的竞标保障金从统一单元或者幼我账户转出；
（7）竞标文件内容性要求未做改观，竞标人最终报价高于第一次报价的 。
24. 出现下列情景之一的，采购人该当终止竞争性交涉采购活动，颁布项目终止布告并注明原因，沉新发展采购活动：
（1）因情况变动，不再切合划定的竞争性交涉采购方式合用情景的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中切合竞争要求的供给商或者报价未超过采购预算的供给商不及3家的 。
25. 交涉过程的监控
本项目交涉过程尝试全程灌音、录像监控，供给商在交涉过程中所进行的试图影响交涉了局的不公正活动，可能导致其交涉被回绝 。
26. 成交布告及成交通知书
26.1 交涉幼组于交涉实现后两个工作日内将评审汇报，采购人该当自收到评审汇报五个工作日内涵评审汇报推荐的成交候选人中按挨次确定成交供给商，采购人在成交供给商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上布告成交信息 。
26.2 在颁布成交布告的同时，采购人向成交供给商发出成交通知书 。如成交供给商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处置 。采购单元将取缔其成交资格，成交供给商所有交涉的全数保障金不予退还，从交涉幼组推荐的成交候选人中按挨次沉新确定成交供给商 。
26.3 采购人无使命向未成交的供给商诠释未成交原因和退还响应文件 。
27.信誉查问
凭据《关于做好当局采购有关信誉主体标识码登记及在当局采购活动中查问使用信誉纪录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购人对第一成交候选人进行信誉查问：
⑴查问渠路：“信誉中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国当局采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查问截止时点：成交通知书发出前；
⑶信誉信息查问纪录和证据留存方式：在查问网站中直接打印查问纪录，打印资料作为采购活动资料保留 。
⑷信誉信息使用规定：对在“信誉中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国当局采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠路列入失信被执行人、沉大税收违法案件当事人名单、当局采购严沉违法失信行为纪录名单及其他不切合《中华人民共和国当局采购法》第二十二条划定前提的供给商，取缔其成交候选人资格 。
两个以上的天然人、法人或者其他组织组成一个结合体，以一个供给商的身份共同参与当局采购活动的，对所有结合体成员进行信誉纪录查问，结合体成员存在不良信誉纪录的，视同结合体存在不良信誉纪录 。

五、签定合同
29. 签定合同
29.1 签定合同功夫：
29.2如成交供给商有下列情景之一的，成交供给商的全数保障金不予退还，并上缴同级财政国库，情节严沉的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单，在一至三年内不容参与当局采购活动，并予以传递 。采购人可从交涉幼组推荐的成交候选人中按挨次沉新确定成交供给商或沉新组织采购 。回绝签定当局采购合同的成交供给商不得参与对该项目沉新发展的采购活动 。
　� 。�1）成交后不与采购人签定合同的（不成抗力之表）；
（2）将成交项目让渡给他人，或者在响应文件中未注明，且未经采购人赞成，将成交项目分包给他人的；
（3）回绝推广合同使命的 。


第三章　采购需要

一、项目名称：龙胜县市场治理中心充电站充电设备装置工程；
二、招标领域：2台120kw直流+10台7kw互换充电桩装置（充电设备甲供；其余电缆装置、配电柜装置及设备基础为包工包料，其中蕴含20米左右室表电缆竖向敷设） 。详见图纸 。
三、用度预算价值及支付方式为：
关于付款周期的约定：工程落成验收合格；承包人提交竣工图、签证资料、结算书（博奥版），经采购人指定的中介单元按划定审核确认最终造价后，工程款付至工程审核造价的97%；渣滓余工程审核造价金额的3%作为质保金，待工程质量保建期满后返还（无息） 。质量保建期为2 年 。
中标人应对送审的结算掌管，若送审结算价超出鉴定价的5%以上时，超出部门的审核费按5%计取，审核用度由招标人财政部门从中标人为程款中扣除，其承担审核费推算公式为：【送审价值 — 鉴定价值ⅹ（1+5%）】ⅹ5%  。
七、其他要求：
（1）中标人生涯设施及施工场地，应自费建设消防设备，预防火警产生 。
（2）中标人使用的劳动力均须按有关划定办理相应手续 。
（3）凡竞价文件的合同前提、技术规范、设计图纸没有显著提及或显著遗漏或显著谬误的，应以国内现行规范诠释为凭据，或以国内通例处置 。中标人发现后应实时向监理工程师（如没有，向招标人为地代表）汇报，预防造成损失，并不得利用以上文件的抽象、遗漏、谬误或弊端索取利益 。
（4）中标人在承包工程施工期间所产生的所有责任变乱，全数由中标人承担经济责任和司法责任 。
（5）若中标人未按时向农夫工支付工资而给招标人为程进度造成影响的，则招标人有权直接从中标人为程款代扣支付给农夫工 。
（6）凡因中标人原因提出终止合同时，除合同划定的违约金表，招标人另对中标人处以已实现工程造价3％的违约金，同使匦标人有权决定是否接管属于中标人在现场的所有设施、设备、资料，并保留进一步要求向中标人索赔的权势 。
（7）合同终止后，中标人应无前提推广通知、协助、保密、质量保障等责任和使命 。
（8）工程竣工验收合格后，中标人在接到招标人通知后1个月内拆除所有一时设施和工程机械、转运周转资料、算帐构筑垃圾等并承担有关用度，不然招标人按1000元/日收取中标人场地占用费，从工程款中直接扣除 。
（9）中标人承担施工期间施工现场产生的所有水电用度，挂表计量，按时向招标人后勤保险部缴纳，如不挂表计量按结算价的1%从结算款中扣除 。
（10）中标人申请工程形象进度款时，必须附上有关构筑、装建、水电等资料进场三方（招标人、承包方、监理方（如有））验收资料 。
（11）中标人现实施工时用于本工程施工的机械设备与报价时吃嫉的种类及数量存在差距的，报价人将在结算时扣除存在差距部门机械设备相应的用度 。
（12）招标要求中未尽事宜按国度有关划定、规范措置 。


第四章 评审法子

一、评审凭据
1. 评审凭据：交涉幼组以交涉文件和响应文件为评审凭据 。
2. 凭据财库〔2012〕69号文划定，采购人、竞争性交涉幼组成员要严格遵守当局采购有关司法造度，依法推广各自职责，公正、客观、审慎地组织和参加评审工作 。
二、评标法子
（一）初步评审
评标委员会凭据竞争性交涉采购文件要求对各供给商的资格和投标文件的齐全性、切合性等进行审查，资格性及切合性审查内容：
资格性审查
序号评审成分评审尺度
1响应函是否切合采购文件要求
2竞标报价明细表是否切合采购文件要求
3竞标人相应的法定代表人（掌管人）身份证正反两面复印件是否切合采购文件要求
4竞标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正背面复印件是否切合采购文件要求
5竞标人的法人交易牌照复印件是否切合采购文件要求
6竞标人参与当局采购活动前3年内涵经营活动中没有沉大违法纪录的书面申明是否切合采购文件要求
7竞标人的资质证明文件是否切合采购文件要求
9竞标人的服务承诺规划是否切合采购文件要求
切合性审查
序号评审成分评审尺度
1投标文件有效期是否切合采购文件要求
2竞标人报价是否切合采购文件要求
3竞标人为期是否切合采购文件要求
3投标文件有效性投标文件是否按采购文件要求书写及署名、盖章
4投标文件齐全性投标文件是否按采购文件要求假造
5其他情况是否无其他未响应采购文件内容性要求的情况
注：以上审查成分如有一项不切合，初步评审不通过，不再进入下一轮详评 。

（二）具体评审
1.交涉幼组该当从能满足竞争性交涉文件全数内容性响应要求的竞标人中，依照评标报价由低到高挨次提出3名以上（含3名）成交候选人 。
2.评审时，该当将通过资格性审查和切合性审查各竞标人的评审报价，依照由低到高挨次排序，当评审报价一样时，由采购人自主选择一个参与评审的竞标人，其他报价无效 。
3.按评审报价从低至高排名，最幼值为第一名，以此类推 。
三、成交候选人推荐准则
（1）采购人该当确定交涉幼组推荐排名第一的成交候选报答成交供给商 。
（2）排名第一的成交候选人烧毁成交、因不成抗力提出不能推广合同，或者竞争性交涉文件划定该当提交履约保障金而在划定的期限内未能提交的，采购单元能够确定排名第二的成交候选报答成交供给商 。
（3）排名第二的成交候选人因前款划定的同样原因不能签定合同的，采购单元能够确定排名第三的成交候选报答成交供给商 。


第五章 采购合同（合同重要条款及体式）

发包人（全称）： 白银市鼎晟新能源科技股份有限公司
承包人（全称）：
监管方（全称）：
凭据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国构筑法》及有关司律例定，遵循平等、自愿、公和善恳切信誉的准则，双方就龙胜县市场治理中心充电站充电设备装置工程 （招标编号：GLDHS交涉-TZ/2020-021）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下和谈：
一、工程概况
1. 工程名称：龙胜县市场治理中心充电站充电设备装置工程 。
2. 工程地址：白银市龙胜县建设街市场治理中心前广场  。
3. 工程立项核准文号：  。
4. 资金起源： 自筹  。
5. 工程内容： 凭据施工图要求领域  。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1） 。
6. 工程承包领域： 施工图领域内蕴含的施工内容，详见工程量清单 。
二、合同工期
打算开工日期： 2020年 月 日 。
打算竣工日期： 2020年 月 日 。
工期总日历天数： **** 天
三、质量尺度
工程质量切合 合格 尺度 。
四、签约合同价与合同价值大局
1. 签约合同价为：
总价：人民币（大写） （? 元）；
其中：
（1）投标报价：
人民币（大写） （? 元）；
（2）社会保险费：
人民币（大写） （? 元）；
（3）安全文化施工费：
人民币（大写） （? 元）；
（4）资料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） （? 元）；
（5）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） （? 元）；
（6）暂列金额：
人民币（大写） （? 元） 。
2. 合同价值大局：  。
五、项目经理
承包人项目经理：  。
六、合同文件组成
本和谈书与下列文件一路组成合同文件：
（1）中标通知书（若是有）；
（2）招标文件、投标函及其附录（若是有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术尺度和要求；
（6）已标价工程量清单或预算书；
（7）图纸；
（8）其他合同文件 。
在合同订立及推广过程中形成的与合同有关的文件均组成合同文件组成部门 。
上述各项合同文件蕴含合同当事人就该项合同文件所作出的补充和批改，属于统一类内容的文件，应以最新签署的为准 。专用合同条款及其附件须经合同当事人具名或盖章 。
七、承诺
1. 发包人承诺依照司律例定推广项目审批手续、筹集工程建设资金并依照合同约定的期限和方式支付合同价款 。
2. 承包人承诺依照司律例定及合同约定组织实现工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺点责任期及保建期内承担相应的工程维建责任 。承包人承诺工程竣工验收内容蕴含有关行政部门的合格证件或者许可证书 。
3. 发包人和承包人通过招投标大局签定合同的，双方理解并承诺不再就统一工程另行签定与合同内容性内容相背离的和谈 。
八、词语寓意
本和谈书中词语寓意与第二部门通用合同条款中赋予的寓意一样 。
九、签定功夫
本合同于 年 月 日签定 。
十、签定地址
本合同在 白银市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦13F 签定 。
十一、补充和谈
合同未尽事宜，合同当事人另行签定补充和谈，补充和谈是合同的组成部门 。
十二、合同生效
本合同自 生效 。
十三、合同份数
本合统一式 柒 份，均拥有一致司法效力，发包人执 肆 份，承包人执 壹 份，招标行政主管部门登记 壹 份，当局采购行政主管部门登记 壹 份 。

发包人：白银鼎亨酒店PokerStars扑克官网有限公司（公章） 承包人： （公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
（具名） （具名）

地 址： 白银市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦 地 址：
邮政编码： 541001 邮政编码：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 0773-2268225 电 话：
传 真： 传 真：
电子信箱： 电子信箱：
开户银行： 白银银行股份有限公司象山支行 开户银行：
账 号： 660000012314900016 账 号：

监管方（公章）：
法定代表人或其委托代理人：（署名）

合同登记单元：
经办人：
审核人：
掌管人：






















第二部门 通用合同条款
选取《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）





















第三部门 专用合同条款

1.1 词语界说

1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件蕴含：  。
1.1.2 合同当事人及其他有关方
1.1.2.4 监理人：
名 称：????无 ；
资质类别和等级：??无 ；
联系电话：????无 ；
电子信箱：????无 ；
通讯地址：???无  。
1.1.2.5 设计人：
名 称：?????无 ；
资质类别和等级：???无 ；
联系电话：???????无 ?；
电子信箱：???????无 ? ；
通讯地址：??????无 ??? ?? 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部门的其他场所蕴含：
一时设施和一时用地???  。
1.1.3.9 永远占地蕴含： 建、构筑物用地 ?? ? 。
1.1.3.10 临使丶地蕴含： 一时设施和一时用地 ?? ? 。

1.3 司法

合用于合同的其他规范性文件：??无?  。
1.3.1 承包人在推广合同期间，应遵守合用司法：
（1）除非双方还有约定，发包人应已(或将)为永远工程获得规划、区域划定或类似的许可，以及规范中所述的发包人已(或将)获得的任何其他许可；
（2）承包人应按有关划定和要求缴纳各项税费，依照司法、律例及有关划定关于工程设计、执行和竣工以及建补任何缺点等方面的要求，办理并领取所必要的全数许可、手续或核准；承包人应保险和维持发包人免受因未能实现上述工作带来的中伤 。
1.3.2 本合同合用中华人民共和国司法、行政律例及白银方律例，国度及有关行政主管部门造订的行政规章和规范性文件也合用于本合同 。
1.3.3 除非合同还有划定，承包人须承担任何在中华人民共和国和白银市进行施工须缴纳的直接的或间接的税项、用度和收费 。此类税项、用度和收费蕴含(但不限于)以下各项：
（1）企业所得税；
（2）表地企业进桂施工治理费；
（3）幼我所得税；
（4）交易税；
（5）增值税；
（6）进口设备/资料关税；
（7）报关的申请费、港口费、商检费、卫检费、靠港费及其他用度；
（8）当局机构收取的各类非行政治业性收费，如渣土消纳、马路代扫、污水排放等用度；
（9）其他国度和白银市现行律例划定应由施工企业缴纳的任何税项、用度和收费 。
1.3.5 承包人应自行获得并相识与合同有关的任何司法、律例、划定、规章和文件的文本 。
1.3.6 承包人应自费掌管申请和办理所有按司法、律例及白银市有关部门划定须办理的施工许可、牌照及核准 。除永远工程规划及设计批文之表，发包人无使命向承包人提供任何申办许可、牌照或核准的协助 。

1.4 尺度和规范

1.4.1 合用于工程的尺度规范蕴含：???国度和处所性规范 ；
1.4.2 发包人提供国表尺度、规范的名称：无 ；
发包人提供国表尺度、规范的份数： 无 ；
发包人提供国表尺度、规范的名称： 无  。
1.4.3 发包人对工程的技术尺度和职能要求的特殊要求： 无  。

1.5 合同文件的优先挨次

合同文件组成及优先挨次为：
（1）成交通知书（若是有）；
（2）报价函及其附录（若是有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5） ；
（6） ；
（7） ；
（8）  。
（9）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西执行细则、《建设工程工程量清单推算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西执行细则 。
注明：（5）、（6）、（7）、（8）填空内容别离限于技术尺度和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先挨次可凭据采取的分歧合同方式由双方约定 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：????? ?????；
发包人向承包人提供图纸的数量：?肆套，承包人必要增长图纸套数的，发包人应代为复造，复造用度由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：??与本项目有关?? 。
1.6.4 承包人文件
必要由承包人提供的文件，蕴含：?除专用合同条款约定的由承包人提供的设计文件表，本项约定的其他应由承包人提供的文件，蕴含必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的凭据文件 。由承包人提供的文件领域：施工图以表的大样图、加工图、尺度图等?；
承包人提供的文件的期限为：??构件起头施工前7天内 ? ??；
承包人提供的文件的数量为：????? 5份? ??；
承包人提供的文件的大局为：??? ??书面 ? ? ??；
发包人审批承包人文件的期限：??? ?? ? ?? ?? 。
1.6.5 现场图纸筹备
关于现场图纸筹备的约定：???按划定 ?? 。

1.7 联系

1.7.1发包人和承包人该当在? 天内将与合同有关的通知、核准、证明、证书、批示、指令、要求、要求、赞成、定见、确定和决定等书面函件投递对方当事人 。
1.7.2 发包人接管文件的地址：??双方按现实情况现场约定??；
发包人指定的接管报答：???双方按现实情况现场约定 ? 。
承包人接管文件的地址：??? ???? ??；
承包人指定的接管报答：??? ???? ?? 。
监理人接管文件的地址：??? ???? ? ?；
监理人指定的接管报答：???中标后填写 ? ? 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权势
关于出入现场的权势的约定：?? 中标后填写 ???????? ? 。
1.10.3 场内交通
关于场表交通和场内交通的天堑的约定：???规划用边线 ? 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工必要的场内路路和交通设施的约定：规划用边线 。
1.10.4 超大件和超沉件的运输
运输超大件或超沉件所需的路路和桥梁一时加固刷新用度和其他有关用度由 承包人 承担 。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包报答执行工程自行假造或委托假造的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著述权的归属：著述权属于发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限度的要求：未经发包人书面赞成，承包人不得为了合同以表的主张而复造、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。
1.11.2 关于承包报答执行工程所假造文件的著述权的归属： 除署名权以表的著述权属于发包人  。
关于承包人提供的上述文件的使用限度的要求：未经发包人书面赞成，承包人不得为了合同以表的主张而复造、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。
1.11.4 承包人在施工过程中所选取的专利、专有技术、技术奥秘的使用费的承担方式：承包人承担  。

1.13工程量清单谬误的建改

出现工程量清单谬误时，是否调整合同价值： 同通用条款  。
允许调整合同价值的工程量误差领域：? /  。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：
姓 名： 唐振富 ?；
身份证号：??450325198611250716? ?；
职 务： 经理 ?；
联系电话： 18677331561????；

2.4 施工现场、施工前提和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 发中标通知后  。
2.4.2 提供施工前提
关于发包人应掌管提供施工所必要的前提，蕴含： 发包人按承包人的施工现场总平面安插图的要求于开工7日前将水、电接至距拟建构筑物表墙（或构筑物表边线）200米领域内 。电讯线路的接通由承包人自费解决；电气管线的接通由承包人自费解决；承包人施工期间的生涯用水、电、电讯、电气用度由承包人支付；承包人掌管在发包人指定的部位装置计量表，水电费按表计量度数  。

2.5 资金起源证明及支付担保

发包人提供资金起源证明的期限要求： 自本合同生效之日起至发包人现实支付竣工付款之日止  。
发包人是否提供支付担保： 否  。
发包人提供支付担保的大局： 无 ? 。
3. 承包人

3.1 承包人的通常使命

（1）承包人应掌管施工场地及其周边环境与生态的�；すぷ鳎喊葱姓棵呕ò炖硎中蛩叫� 。①必要办理交通出格通畅证时，由承包人掌管办证并承担有关用度；②必要排放有害污水时，由承包人办理有关手续，并承担有关用度；③施工噪音超过规按时，由承包人提出措施并承担有关用度 。
（2）承包人提交的竣工资料的内容：同通用条款 。
承包人必要提交的竣工资料套数： 全套竣工资料4份  。
承包人提交的竣工资料的用度承担：由承包人承担有关用度  。
承包人提交的竣工资料移交功夫：竣工验收后30天内 。
承包人提交的竣工资料大局要求：书面大局 。
（3）承包人应推广的其他使命：a、安全出产，文化施工必须切合本地建设行政主管部门划定 。b、按建设行政主管部门有关划定共同发包人其他工程的施工 。为发包人依法发包或指定分包的专业工程承包商提供总承包治理与协调服务，并为专业工程承包商提供所有施工方便 。c、凭据现场场地前提，必须掌管施工场地二次围场施工，施工围场不得影响周边居民的正常通畅，所产生的用度由承包人自行掌管 。d、严格按建设行政主管部门的有关要求进行资料和现场筹备 。e、承包人掌管办理施工有关的环卫和噪音等审批手续，并承担用度 。承包人掌管对施工场地内的化石、文物拥有�；ぴ鹑�，并承担用度，发包人对此予以必要协助 。承包人掌管满足施工期间当局职能部门对工地消防设施有关要求，并承担有关用度 。f、承包人应掌管协排解决来自本地居民对工程施工的报答滋扰，并承担有关用度 。g、施工期间和施工结束后，均应实时对施工场地和为其施工提供的公共路路进行保洁、守护以及维建，产生的垃圾和被粉碎的场地，必须遵循监理人和发包人的批示进行算帐、建复，并凭据现实情况将场地复原到原有状态，用度自理 。i、由于本工程施工现场为居民区，承包人应合理铺排施工功夫，确保做到不影响周边居民的正常生涯，对居民的合理定见应积极整改，确保工程顺利进行 。
（4）为他人提供方便
承包人该当对在施工场地或者左近执行与合同工程有关的其他工作的独立承包人推广治理、协调、共同、照管和服务使命，由此产生的用度被以为已经蕴含在承包人的签约合同价（协商总报价）中，具体工作内容和要求蕴含：1、必要办理交通出格公告证时 。由承包人掌管办证并承担订交用度；2、必要排发有害污水时，由承包人办理有关手续，并承担有关用度；3、施工噪音超过白银市有关划定尺度由此产生的用度由承包人承担；4、提供现场监理及发包人办公室两间、办公桌椅四套以及电话、网络等相应的办公设施；5、共同发包人做好安全文化工程、辅导查抄、宣传等工作 。以上有关用度均由承包人承担，并在协商报价清单中综合思考，不再另计 。
承包人还应按监理人批示为独立承包人以表的他人在施工场地或者左近执行与合同工程有关的其他工作提供可能的前提，可能产生用度由承包人承担 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：
姓 名：???? ???? ?；
身份证号：?????? ???? ?；
建造师执业资格等级：?????? ?；
建造师注册证书号：??????? ?；
建造师执业印章号：???????? ?；
安全出产查核合格证书号：?? ?? ?；
联系电话：???? ?? ? ?；
电子信箱：??? ????? ?；
通讯地址：???? ????? ?；
承包人对项目经理的授权领域如下： （1）对本工程的施工进行全面治理，蕴含对工程质量、进度、安全、成本等进行治理，行使施工合同约定的权势，推广施工合同约定的使命；（2）施工合同约定由承包人采购的资料、工程设备，项目经理参加选择物资供给单元；（3）代表承包人对工程施工中的有关事务（本授权第一项约定的事务）进行协商，代表承包人参与发包人组织的与本工程有关的会议；（4）掌管与发包人、监理人办理设计调换、现场签证等手续，实时办理本工程有关索赔；（5）掌管签收发包人、监理人往来函件，承包人的要求、通知均应以书面大局由承包人项目经理具名并加盖承包人公司公章后递交发包人；（6）代表承包人接受监理工程师或发包人现场代表发出的批示和指令  。
关于项目经理每月在施工现场的功夫要求： 每月不少于21个工作日? 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
?发包人有官僚求更换项目经理，并要求承包人按5000元/人?次（人民币）的尺度支付违约金，同时承包人应在收到发包人通知期限内实现更换，由此增长的用度和（或）延误的工期由承包人承担  。逾期发包人有权单方面解除本合同，并按专用条款16.2.3约定查究承包人的违约责任  。
项目经理未经核准，擅自脱离施工现场的违约责任：项目经理每月在岗不得少于21天/月 。在岗每天不少于6幼时，不然视为当日缺勤 。未经发包人赞成或正当理由，项目经理每月在岗少于21天，每缺勤一天，发包人有权处违约金300元/日（人民币）；累计缺勤超过5天的，发包人有权单方面解除本合同，并查究承包人的违约责任 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人协商时所承诺的人员一致，并在开工日期前到任 。在监理人向承包人宣达成工证明资料名称前，项目经理不得同时兼任其他任何项主张项目经理（切合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文之表） 。未经发包人书面赞成，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处20000.00元/人?次（人民币） 。
3.2.4 承包人无正当理由回绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未实时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金5000.00元/人?次（人民币） 。逾期超过5 天的，发包人有权单方面解除本合同，并查究承包人的违约责任

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目治理机构及施工现场治理人员铺排汇报的期限： ??  。
3.3.3 承包人无正当理由回绝撤换重要施工治理人员的违约责任：因承包人重要施工治理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由回绝撤换或未实时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚尺度：技术掌管人1000.00元/人?次（人民币）；专业工程师 500.00元/人?次（人民币） 。
3.3.4 承包人重要施工治理人员脱离施工现场的核准要求： 向发包人书面申请  。
3.3.5 承包人擅自更换重要施工治理人员的违约责任：项目技术掌管人、专职安全员及其承诺的其它在场治理人员未经发包人书面赞成禁绝擅自更换，擅自更换项目技术掌管人处2000.00元/人?次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处1000.00元/人?次（人民币）违约金；擅自更换其它在场治理人员处 500.00 元/人?次（人民币）违约金 。
承包人重要施工治理人员擅自脱离施工现场的违约责任：未经发包人赞成，项目技术掌管人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 2000.00元/人?次（人民币）；未经发包人赞成，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000.00元/人?次（人民币）；其它在场治理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金500.00元/人?次（人民币） 。

3.5 分包

3.5.1 分包的通常约定
不容分包的工程蕴含：?本工程不允许分包  。
主体结构、关键性工作的领域：?? 不允许分包  。
3.5.2 分包简直定
允许分包的专业工程蕴含：?? 本工程不允许分包  。
其他关于分包的约定： 本工程不允许分包  。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：?? 本工程不允许分包  。

3.6 工程照管与制品、半制品�；�

承包人掌管照管工程及工程有关的资料、工程设备的肇始功夫： 验收前  。

3.7 履约保障金

承包人是否提供履约担保： 是  。
承包人提供履约担保的大局、金额及期限的：承包人在收到成交通知书后，须在30日内向发包人提交合同价款扣除建安劳保费、发包人资料价款、暂估专业工程、暂列金额后的 5 %的履约担保（体式见合同附件8） 。履约担保的有效期该当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具 （竣工证明资料名称）之日止 。若是承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中该当佑装调换工程竣工日期的，保障期间依照调换后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款 。
工程竣工验收合格并对验收发现的问题实现整改后的7个日历天内，发包人支付履约保障金的50%；承包人向发包人实现（施工）竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还渣滓履约保障金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人违约金、赔偿金和其他应从承包人扣回的款子后，将履约保障金的余额退还给承包人（无息） 。
承包人在中标后7个工作日内，按桂劳社发[2013]50号文件 划定将农夫工工资保险金存入帐户 。工程竣工验收结算经鉴定后，依照划定法式，将农夫工工资保险金没有使用或渣滓的金额退还给承包人 。
廉价风险保障金在工程竣工验收合格之日起7个日历天内，发包人一次性退还给承包人（无息） 。
4. 监理人

4.1 监理人的通常划定

关于监理人的监理内容： ?无?  。
关于监理人的监理权限： ?无?  。
关于监理人在施工现场的办公场所、生涯场所的提供和用度承担的约定： ?无 。

4.2 监理人员

总监理工程师：
姓 名：??无? ???? ?；
职 务：????无?? ???? ?；
监理工程师执业资格证书号：???无??；
联系电话：?????无??? ? ?；
电子信箱：??????无?????? ?；
通讯地址：?????无????? ?；
关于监理人的其他约定：???无?? ? 。

4.4 约定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致定见时，发包人和承包人共同授权监理人对以下事项进行确定：
（1） 中标后填写 ；
（2） 中标后填写 ；
（3） 中标后填写  。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量尺度和要求： 按国度划定  。
关于工程奖项的约定： 无  。
5.3 荫蔽工程查抄
5.3.2承包人提前通知监理人荫蔽工程查抄的期限的约定：工程荫蔽或中央验收前12幼时以书面大局通知发包人和监理工程师验收的内容、功夫、地址，承包人筹备验收纪录单（最好是印造的表格）由双方签证 。验收合格，承包人可进行荫蔽和持续施工；验收不合格，双方商订时限内批改后按上述循序沉新验收 。
监理人不能按时进行查抄时，应提前 24 幼时提交书面延期要求 。
关于延期最长不得超过： 48 幼时 。
工程施工过程中，发包人将组织监理人、发包人的工程、预算人员抽检荫蔽工程质量情况，承包人必须予以共同 。抽检不合格的，承包人必须返工至发包人、监理人赞成，并承担所有整改用度，因而产生的工期延误不予顺延 。如承包人不共同，被抽检的部位视为不合格，承包人按本合同划定承担违约责任 。
6. 安全文化施工与环境�；�

6.1 安全文化施工

6.1.1 项目安全出产的达标指标及相应事项的约定： 按国度及处所安全文化施工的有关划定执行  。
6.1.4 关于治安保卫的出格约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取所有合理的预防措施，预防人员伤亡、财富损出变乱，用度由承包人承担 。承包人生涯设施及施工厂应自费建设消防设备，预防火警产生 。
关于假造施工场地治安治理打算的约定： 合同签定后14天内 ，并造订应对突发治安事务垂危预案  。
6.1.5 文化施工
合同当事人对文化施工的要求： 按国度及工程地点地有关建设行政治理部门的划定执行  。
6.1.6 关于安全文化施工费支付比例和支付期限的约定：
（1）本合同价款已蕴含安全文化施工费 元 。
（2）使用要求：专款专用 。具体按《广西壮族自治区构筑工程安全防护、文化施工措施费及治理细则》（桂建质〔2006〕22号）和白银市建规[2007]131号文及市建规[2008]224号文有关划定执行 。

6.3 环境�；�

因施工必要，经发包人核准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音治理等手续，用度由承包人掌管 。
经过城市路路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门有关划定执行 。由于施工车辆造成的路路、环境等传染，其责任和用度均由承包人承担 。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应蕴含的其他内容：(1)治理人员名单，含职称、职务并附有关人员岗位证书等复印件；（2）施工进度打算蕴含总进度打算、分阶段和分项进度打算、设备资料人员进场打算；施工规划注明蕴含分部、分项工程或工程部位的名称及施工挨次和步骤；（3）国度及处所有关划定该当提交的内容  。
7.1.2 施工组织设计的提交和批改
承包人提交具体施工组织设计的期限的约定： 合同签定后14天内，最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天 。
发包人和监理人在收到具体的施工组织设计后确认或提出批改定见的期限：7天内 。
7.2 施工进度打算
7.2.2 施工进度打算的订正
发包人和监理人在收到订正的施工进度打算后确认或提出批改定见的期限： 收到订正合同进度打算后7天 。
除非发包人（监理人）向承包人发出通知，指出其中不切合合同要求的部门，承包人即应按要求批改并执前进度打算，并遵守合同划定的其他使命进行工作 。发包人有权依照该进度打算铺排承包人的活动 。若是任何时辰发包人（监理人）向承包人发出通知，指出进度打算(在指出的领域)不切合合同要求，或与现实进展或承包人提出的意向不一致时，承包人应遵循本款向发包人（监理人）提交一份订正进度打算以供审核，并注明为保障工程定期落成而对施工进度打算所作的批改，但这种批改并不影响或减轻承包人的违约责任 。
7.2.3承包人假造分阶段或分项施工进度打算和施工规划注明的内容：
（1）工程执行过程中，承包人应凭据总体打算和监理人的批示与要求，实时提交月度施工打算，经监理人核准后执行 。若是这些打算引起总体打算的必要调整和改观时，承包人应连同订正的总体计整齐并提交 。订正的总体打算应保障合同划定的总工期不变 。
（2）分部工程和分项工程施工打算：承包人应凭据总体施工打算和年度打算，造订各分部工程的施工打算和某些分项工程的施工打算，并在该分部工程和分项工程开工前14天报请监理人核准 。承包人在施工过程中必须严格执行监理人核准的施工打算，若发现必要调整或批改时，应再次报请监理人核准 。如承包人未按核准的施工打算施工，监理人有权责令其立即纠正，或令其临时歇工 。
（3）承包人必须依照施工组织设计的要求确保投入实时到位，监理人应凭据合同条款督促其执行；
（4）承包人报送分阶段或分项施工进度打算和施工规划注明的期限：承包人应每月25日前向监理人提供当月工程进度统计表和下月打算，每周一贯监理人提供周打算；承包人凭据合同执行总体进度打算的功夫划定，在有关工作起头前14天内造订出后续打算，并以书面大局提交发包人、监理人审核确认 。
7.2.4 由于本项目工期垂危，承包人须保障施工现场各工作面的设备、人力以及资料的投入最大限度的满足施工必要，并且充分思考赶工及24幼时陆续施工，以保障工期，所产生的有关用度已蕴含在合同价中

7.3 开工

7.3.1 开工筹备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签定后14天  。
关于发包人应实现的其他开工筹备工作及期限： 合同签定后14天  。
关于承包人应实现的其他开工筹备工作及期限： 合同签定后14天  。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在打算开工日期之日起 天内发出开工通知的，承包人有权提出价值调整要求，或者解除合同 。

7.4 丈量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供丈量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
合同签定后14天  。在从发包人和监理人处接管原始基准点和基准线后，承包人应立即进行独立的丈量复核，并在收到之日起的7天内，提出专项书面复核汇报，报监理核准后，才可利用于后续施工；监理人在审批过程中，应独立进行抽样复核 。若是在复核中发现任何谬误，承包人应自费进行建改；因基准点和基准线的谬误导致的任何延误和返工，无论发包人和监理人提供的原始基准点和基准线是否正确，都视为因承包人未有效丈量复核的谬误引起，均须由承包人承担

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情景： 无  。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
误期赔偿费约定：若是承包人没有依照合同划定的功夫交货和提供服务，发包人有权从货款或履约保障金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救步骤 。赔偿费按逐日加收合同金额的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的15% 。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价扣除建安劳保费、发包人资料价款、暂估专业工程、暂列金额后的 2 % 。

7.6 不利物质前提

不利物质前提的其他情景和有关约定： 一周内非承包人原因，停水、停电、停气造成歇工陆续超过8幼时；沉大设计调换和工程量增长；发包人手续不全以至施工不能正常进行；发包人未能按约按功夫支付工程款以至施工不能正常进行的；非承包人原因确当拘陌发包人有关的歇工通知，以上不利物质前提延误工期的相应耽搁工期，因发包人原因给承包人造成损失的由发包人相应赔偿承包人，属当局和环境等原因的，双方协商处置  。

7.7 异常恶劣的气象前提

发包人和承包人赞成以下情景视为异常恶劣的气象前提：
（1）10级及以上持续1天的大风 。
（2）暴雨级以上持续1天的大雨天 。
（3）50年及以上未产生过，持续2天的高温气象 。
（4）50年及以上未产生过，持续2天的低温气象  。

7.9 提前竣工

7.9.2提前竣工的嘉奖： 无  。
8. 资料与设备

8.4 资料与工程设备的生活与使用

8.4.1发包人供给的资料设备的生活用度的承担： 承包人承担  。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存
必要承包人报送样品的资料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：重要资料涉及种类、格局、色彩等方面内容的，承包人应提交筹备合格的资料样品送发包人选定 。

8.8 施工设备和一时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和一时设施
除专用合同条款还有约定的其他独立承包人和监理人批示的他人提供前提表，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的一时设施仅限于用于合同工程 。承包人用于本工程的重要机械设备清单见合同附件5 。
关于构筑一时设施用度承担的约定：
①承包人的一时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁赔偿）、一时用地的环保、复原、一时用地的青苗赔偿及地面附着物拆除等用度均由承包人掌管，以上用度在协商报价中综合思考 。
②承包人掌管合同执行期间其合同段内一时交通路路（含场内表衔接公共交通路路）和交通设施的构筑、维建、养护和交通治理工作，并承担所有效度 。
③承包人构筑的一时路路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基败坏严沉，发包人或监理工程师将掌管通知有关承包人共同出资建复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊 。
9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备
施工现场必要配置的试验场所： 按国度及处所有关划定和现场现实情况配置  。
施工现场必要建设的试验设备： 按国度及处所有关划定和现场现实情况配置  。
施工现场必要具备的其他试验前提： 按国度及处所有关划定和现场现实情况配置  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按国度及处所有关划定和现场现实情况配置  。
10. 调换

10.1 调换的领域

关于调换的领域的约定： 因设计调换或者现场签证导致调换后的预算超过度项预算或者总预算的5%以上的，须经发包人项目代表及基建项目辅导幼组审核后执行  。

10.2调换权

确因突发事务以及保障施工安全必要立即处置的设计调换，承包人在进行调换处置的同时应有监理人在场确认，并按划定书面向发包人汇报，并实时按法式办理设计调换手续 。凡未按发包人划定的法式报批，自行调换者，发包人一概不予认可，并查究有关责任者的责任 。

10.3 调换法式

10.3.1 国有PokerStars扑克官网项目：
⑴设计调换和工程签证，按各市当局或有关部门的划定办理 。属不成抗力（天然灾害、突发事务等）造成调换的，按特事特办准则予以办理 。
⑵建设单元在执行项目过程中，若产生单价改观，由建设单元、监理单元、施工单元及其他有关单元共同约定并具名确认 。
⑶ 当合同划定的合同价款调整情况产生后，承包人未在规按功夫内通知发包人，或者未在规按功夫内提出调整汇报，发包人能够凭据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人，承包人烧毁提出异议的权势 。

10.4 调换估价

10.4.1 调换估价准则
关于调换估价的约定: 因设计调换、有关签证引起工程项目、工程量任何变动的，调换合同价款按下列步骤进行：（1）合同中已有一样清单项主张，按合同该清单项目价值进行推算；（2）合同中只有类似清单项主张，参照该类似清单项目价值进行推算；（3）合同中没有合用或类似清单项主张价值推算步骤：有定额的套定额，并乘以下浮系数推算，其中资料价值按施工期间的《白银市建设工程造价信息》相应价值信息进行推算；《白银市建设工程造价信息》没有相应价值信息的按市场价推算；无定额可套的，凭据市场价值协商确定综合价值 。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 7天内  。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 7天内  。
承包人提出的合理化建议降低了合同价值或者提高了工程经济效益的嘉奖的步骤和金额为： 无  。

10.7 暂估价

暂估价资料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》 。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目简直认和核准采取第 双方协定 种方式确定 。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目简直认和核准采取第 3 种方式确定 。
第3种方式：承包人直接执行的暂估价项目
承包人直接执行的暂估价项主张约定： 按市场价值由发包人、承包人、发包人建房代表、发包人委托的造价征询机构、现场监管代表及监理协商确定资料价 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按市场价值由发包人、承包人、发包人建房代表、发包人委托的造价征询机构、现场监管代表及监理协商确定资料价 。
11. 价值调整

11.1 市场价值颠簸引起的调整

市场价值颠簸是否调整合同价值的约定： 调整  。
因市场价值颠簸调整合同价值，选取以下第 3 种方式对合同价值进行调整：
第1种方式：选取价值指数进行价值调整 。
关于各可调因子、定值和变值权沉，以及根基价值指数及其起源的约定： 无 ；
第2种方式：选取造价信息进行价值调整 。
（2）关于基准价值的约定：  。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的资料单价低于基准价值的：专用合同条款合同推广期间资料单价涨幅以基准价值为基础超过 %时，或资料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明资料单价为基础超过 %时，其超过部门据实调整 。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的资料单价高于基准价值的：专用合同条款合同推广期间资料单价跌幅以基准价值为基础超过 %时，资料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明资料单价为基础超过 %时，其超过部门据实调整 。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的资料单价蹬宗基准单价的：专用合同条款合同推广期间资料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，其超过部门据实调整 。
第3种方式：其他价值调整方式： 本项目选取工程量按实结算，综合单价固定的合同方式，在合同执行期间，综合单价不得随物价颠簸而调整  。
12. 合同价值、计量与支付

12.1 合同价值大局

本项目选取单价合同大局，合同价款选取（1）方式确定 。
（1）单价合同 。
综合单价蕴含的风险领域：除工程调换、政策性调整、《承包人提供重要资料和设备一览表》约定的资料、设备价值改观风险以表成分 。
风险用度的推算步骤：  。
风险领域以表合同价值的调整步骤：  。
（2）总价合同 。
总价蕴含的风险领域： 按国度划定  。
风险用度的推算步骤：  。
风险领域以表合同价值的调整步骤： 按国度划定  。
（3）其他价值方式： 无  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： /  。
预付款支付期限： /  。
预付款扣回的方式： /  。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：  。
预付款担保的大局为： /  。

12.3 计量

12.3.1 计量准则
工程量推算规定：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区执行细则、《建设工程工程量清单推算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西执行细则、本工程补充项目清单为准 。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每月25日前 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同推广其责听凭据，现实施工中产生的工程量增长或削减并不影响承包人推广合同的责任，工程结算以实现的现实工程量为准 。
(2) 除还有划定表，工程师应依照合同通过计量来核实确定已实现的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额 。当工程师要对已落成的工程量进行计量时，该当令地通知承包人参与 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：除工程调换表，原图纸领域内的工程量不得按实计量 。进度款按支付分化表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款依照支付分化表进行支付 。
12.3.6 其他价值大局合同的计量
其他价值大局的计量方式和法式： 无  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：工程落成验收合格（附经业主鉴定认可的落成工程量清单），按划定法式付至85%的合同价款；经采购人指定的中介单元按财政划定审核确认最终造价后，工程款付至工程审核造价的97%；渣滓余工程审核造价金额的3%作为质保金，待工程质量保建期满后返还（无息） 。质量保建期为2 年 。
每次支付工程款前，必须由成交方出具书面请款单和等额合法发票,不然支付顺延引起的责任由成交方承担 。
12.4.2 进度付款申请单的假造
关于进度付款申请单假造的约定： 承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已落成程进度款支付申请一式四份，具体注明此周期自己以为有权得到的款额，蕴含分包人已落成程的价款  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：
按支付方式的进度  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 无  。
（3）其他价值大局合同进度付款申请单提交的约定： 无  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 7天内  。
发包人实现审批并签发进度款支付证书的期限： 14天内  。
（2）发包人支付进度款的期限：  。
发包人逾期支付进度款的违约金的推算方式： 承包人提出版面申请后7天内  。
12.4.5 支付分化表的假造
2. 总价合同支付分化表的假造与审批： 按支付方式  。
3. 单价合同的总价项目支付分化表的假造与审批：总价项目不选取支付分化表的方式推算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区执行细则》的划定执行 。
13. 验收和工程试车

13.1 分部门项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 幼时提交书面延期要求 。
关于延期最长不得超过： 48 幼时 。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收法式
关于竣工验收法式的约定： 按国度及处所划定和规范要求  。
发包人不依照本项约定组织竣工验收、宣告工程接管证书的违约金的推算步骤： 按延期工程造价万分之二，最高限额为延期工程造价2%　  。
13.2.2移交、接管全数与部门工程
承包人向发包人移交工程的期限： 竣工验收后7天内  。
发包人未按本合同约定接管全数或部门工程的，违约金的推算步骤为： 按延期工程造价万分之二，最高限额为延期工程造价2%　  。
承包人未按时移交工程的，违约金的推算步骤为： 按延期工程造价万分之四，最高限额为延期工程造价2%  。
13.2.3承担审核用度的比例
审减额在鉴定额的10%以内由建设方承担，超过部门由施工方承担 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车法式
工程试车内容： 按规范要求  。
（1）单机无负荷试车资用由 承包人 承担；
（2）无负荷联动试车资用由 承包人 承担 。
13.3.3 投料试车
关于投料试车有关事项的约定： 投料试运行应在工程竣工验收后由发包人掌管，如发包人要求在工程竣工验收前进行或必要承包人配应时，应征得承包人赞成，另行签定补充和谈  。

13.6 竣工出场

13.6.1 竣工出场
承包人实现竣工出场的期限： 承包人依照通用合同条款定撤离施工场地（现� 。┦�，监理人和承包人该当办理永远工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并别离经过发包人、监理人和承包人的签认 。但是，监理人和发包人未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无官僚求承包人按合同约定的期限撤离施工场地（现� 。┖桶炖砉こ桃平皇中�  。
14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 28天内  。
竣工结算申请单应蕴含的内容： 已竣工实现的工程量  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

工程竣工结算汇报金额发包人审查功夫
1500万元以下从接到竣工结算汇报和齐全的竣工结算资料之日起25天
2500万元-2000万元从接到竣工结算汇报和齐全的竣工结算资料之日起30天
32000万元-5000万元从接到竣工结算汇报和齐全的竣工结算资料之日起45天
45000万元以上从接到竣工结算汇报和齐全的竣工结算资料之日起60天
因承包人提供的结算资料不齐全而必要补充或承包人不按时对账耽搁功夫时，审查功夫应相应顺延 。
竣工结算审核：发包人审批竣工结算申请的期限：承包人提交的竣工结算申请单内容齐全后发包人交由发包人委托的造价征询机构审核后方可办理工程结算或竣工决算 。发包人和承包人双方一致赞成本合同工最终结算以当局财政部门鉴定了局为凭据 。同时排除通用条款14.2条关于“发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28 天内未实现审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自觉包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第 29 天起视为已签发竣工付款证书”之约定的合用
发包人实现竣工付款的期限： 承包人提出版面申请14天内  。
关于竣工付款证书异议部门复核的方式和法式： 承包人提出版面申请14天内  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 四份  。
承包人提交最终结算申请单的期限： 承包人提出版面申请14天内  。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人实现最终结清申请单的审批并宣告最终结清证书的期限： 承包人提出版面申请14天内  。
（2）发包人实现支付的期限： 承包人提出版面申请14天内  。

15. 缺点责任期与保建

15.2 缺点责任期

缺点责任期的具体期限： 24个月  。

15.3 质量保障金

关因而否截留质量保障金的约定： 是  。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保障金 。
15.3.1 承包人提供质量保障金的方式
质量保障金选取以下第 3 种方式：
（1）质量保障金保函，保障金额为： 工程价款结算总额的 3 % ；
（2）发包人按工程价款结算总额的3 %预留工程质量保建金， %的工程款；
（3）其他方式： 结算审核造价金额的3%  。
15.3.2 质量保障金的截留
质量保障金的截留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次截留，在此情景下，质量保障金的推算基数不蕴含预付款的支付、扣回以及价值调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性截留质量保障金；
（3）其他截留方式: 无  。
关于质量保障金的补充约定： 质量保建金在工程竣工验收合格之日起满两年后承包人提出申请14天内将保建金返回给承包人（无息） 。质量保障金的返还，并不能免去承包人依照合同约定应承担的质量保建责任和应推广的质量保建使命  。

15.4 保建

15.4.1 保建责任
工程保建期为： （1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件划定的该工程合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和表墙面的防渗漏为5年；（3）装建工程为2年；（4）电气管线、给排水管路、设备装置工程为2年；（5）供扰纂供冷系统为2个采暖期、供冷期；（6）给排水设施、路路等配套工程为2年  。
工程保建书具体内容见合同附件3 。
15.4.3 建复通知
承包人收到保建通知并达到工程现场的合理功夫： 1、属于保建领域、内容的项目，承包人该当在接到保建通知之日起7天内派人保建 。承包人不在约定期限内派人保建的，发包人能够委托他人建理 。2、产生垂危抢建变乱的，承包人在接到变乱通知后，该当立即达到变乱现场抢建 。3、对于涉及结构安全的质量问题，该当依照《建设工程质量治理条例》的划定，立即向本地建设行政主管部门汇报，采取安全防备措施；由原设计单元或者拥有相应资质等级的设计单元提出保建规划，承包人执行保建 。4、质量保建实现后，由发包人组织验收 。5、保建用度由造成质量缺点的责任方承担 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情景
发包人违约的其他情景： 同通用条款  。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和推算步骤：
（1）因发包人原因未能在打算开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期顺延  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 承担延期支付金额的银行同期贷款利钱  。
（3）发包人违反第10.1款〔调换的领域〕第（2）项约定，自行执行被取缔的工作或转由他人执行的违约责任： 同通用条款  。
（4）发包人提供的资料、工程设备的规格、数量或质量不切合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地址调换等情况的违约责任： 发包人应承担因其违约给承包人增长延误的工期  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： ：工期顺延  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工批示，导致承包人无法复工的违约责任： ：工期顺延  。
（7）其他： 无  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情景〕约定暂停施工满 180 天后发包人仍不纠正其违约行为并以至合同主张不能实现的，承包人有权解除合同 。
承包人应承担的违约金，发包人有权从应酬其工程款中直接扣减，扣减金额视作对承包人的付款 。
若承包人违约，除须依约承担相应违约责任表，还应赔偿由此给发包人造成的诉讼费、律师费、邮寄费、差旅费等全数合理用度损失

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情景
承包人违约的其他情景： 同通用条款  。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和推算步骤：承包人原因造成工期延误按每天万分之四�？�，限额为合同价的2%
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的出格约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并充公其全数履约保障金 。
(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求实时进场组织施工和不按签定和谈书时约定的进度打算有效地发展施工筹备，造成工期延误的；
(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条划定私下将合同或合同的任何部门或任何权势让渡给其他人，或私下将工程或工程的一部门分包出去的；
(3)未经监理人核准，承包人私下将已按协商文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、一时工程或资料撤离工地的；
(4)由于承包人原因回绝按合同进度打算实时实现合同划定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；
(5)承包人否定合同有效或回绝推广合同划定的承包人使命，或由于司法、财政等原因导致承包人无法持续推广或内容上已终场推广合同的使命的；
(6)合同签定之日起十五日内，承包人无法按合同划定及协商文件的承诺进场经监理工程师认可的全数人员和机械的 。
发包人持续使用承包人在施工现场的资料、设备、一时工程、承包人文件和由承包人或以其名义假造的其他文件的用度承担方式： 承包人承担  。
17. 不成抗力

17.1 不成抗力简直认

除通用合同条款约定的不成抗力事务之表，视为不成抗力的其他情景： 无  。

17.4 因不成抗力解除合同

合同解除后，发包人应在约定或确定发包人应支付款子后 承包人提出版面申请14 天内实现款子的支付 。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的出格约定： 按白银市有关划定  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 按白银市有关划定  。
承包人是否应为其施工设备等办理财富保险： 按白银市有关划定  。

18.7 通知使命

关于调换保险合同时的通知使命的约定： 无  。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否赞成将工程争议提交争议评审幼组决定： 否  。
20.3.1 争议评审幼组简直定
争议评审幼组成员简直定： 无  。
选定争议评审员的期限： 无  。
争议评审幼组成员的报答承担方式： 无  。
其他事项的约定： 无  。
20.3.2 争议评审幼组的决定
合同当事人关于本项的约定： 无  。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 项目地点地管辖的 人民法院告状 。
21. 补充条款
无 。

第六章
响应文件体式


正本/副本


响 应 文 件


项目名称：

项目编号：







竞标人： （盖章）
法定代表人或其授权委托代理人： （具名或盖章）

日期： 年 月 日

目录
一、1.投标函
2.投标报价明细表
二、资格性响应证明资料
1. 竞标人相应的法定代表人或掌管人或天然人身份证正背面复印件
2. 竞标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正背面复印件
3. 竞标人的法人或者其他组织交易牌照等证明文件复印件
4. 竞标人的资质证明文件复印件
5. 竞标人有效的组织机构代码证复印件
6. 竞标人的税务登记证复印件
7. 竞标人参与当局采购活动前3年内涵经营活动中没有沉大违法纪录及有关信誉信息的书面申明
二、商务、技术性响应及其他证明资料：

1. 竞标人针对本项主张施工组织设计
2. “采购需要”需提供的有效证明文件复印件
3. 竞标人的服务承诺规划
4. 竞标人拟投入本项主张人员建设规划（蕴含建设人员的岗位、数量、有关经历、经验等）
5. 竞标人2019年度通过中介审计的有效齐全的财政审计汇报复印件
6. 竞标人近2年以来拥有实现同类项目业绩的有关证明资料复印件（无不良纪录，以中标、成交通知书或签定的合同为准，并能清澈反映所销售的服务名称、种类、金额）
7. 竞标人有关获奖证书、认证证书等复印件
8. 竞标人可结合本项主张评标法子视自身情况自行提交有关证明资料复印件

一、投标函
投标函（体式）

致：XXX公司

凭据贵方 项目招标文件，项目编号 ，具名代表 （姓名）经正式授权并代表竞标人 （投标单元），提交投标文件正本一份，副本四份 。
据此函，具名人兹颁发赞成如下：
1、 按招标文件《采购需要》和投标报价表：
按现行定额进行推算的工程造价的（1-AA）%进行结算（其中工程量按实计取，资料价值有信息价的参照施工期间《白银市建设工程造价信息》白银市均匀价（除税）计取，无信息价的市场询价确定），并按上述要求、合同条款、工程建设尺度和工程量清单（如有时）的前提要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺点保建责任 。我方保障在 日历天内实现并移交全数工程，工程质量达到 等级 。
2、我方承诺已具备招标文件划定的竞标人资格前提 。
3、我方已具体审核招标文件，蕴含批改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全数招标文件理解不正确或误会而产生的相应后果 。
4、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书划定的期限内与采购人签定合同 。
（2）我方承诺依照招标文件划定递交履约保障金 。
（3）我方承诺本投标文件至本项目合同推广结束止均维持有效，按招标文件及当局采购司法、律例的划定推广合同责任和使命 。



竞标人（公章，天然人之表）：
法定代表人或掌管人或天然人或相应的委托代理人具名（或盖章）
（属天然人的应在署名处加盖大拇指指� 。�
投标日期： 年 月 日

注：当本表由多页组成时，需逐页加盖竞标人公章（属天然人的须逐页具名）


2. 投标报价明细表（必须提供）
附件：
投标报价明细表（体式）
项号项目名称工程内容数量单元报价（下浮系数）备注
1龙胜县市场治理中心充电站充电设备装置工程2台120kw直流+10台7kw互换充电桩装置（充电设备甲供；其余电缆装置、配电柜装置及设备基础为包工包料，其中蕴含20米左右室表电缆竖向敷设） 。1项AA本项眼前浮系数需大于5%
以经第三方征询机构鉴定的按现行定额进行推算的工程造价的（1-AA）%进行结算，（其中工程量按实计取，资料价值有信息价的参照施工期间《白银市建设工程造价信息》白银市均匀价（除税）计取，无信息价的市场询价确定） 。
工期要求：****日历天（以成交通知发出功夫起算） 。
注明：报价应蕴含本次采购领域内承诺的服务事项及有关设备、劳务、治理、资料、守护、保险、利润、税金、共同费、政策性文件划定等的各项用度及所有风险、责任，采购人无需支付投标报价以表的任何用度；供给商综合思考在报价中 。

竞标人（公章，天然人之表）：
法定代表人或掌管人或天然人或相应的委托代理人具名或盖章（属天然人的应在署名处加盖食指指� 。�
投标日期： 年 月 日

注：1.各竞标人必须就“采购需要”中所投分标的所有内容作齐全唯一报价，不然，其投标将被回绝 。投标文件只允许有一个报价 。
2.竞标人应凭据所提供的服务如实填写投标报价表的各项内容 。
3.投标报价表须由法定代表人掌管人、天然人或相应的委托代理人具名或盖章（属天然人的应在署名处加盖食指指� 。┎⒓痈蔷罕耆斯拢ㄌ烊蝗酥恚� 。当本表由多页组成时，需逐页加盖竞标人公章（属天然人的须逐页具名） 。


二、资格性响应证明资料（体式）

1.竞标人相应的法定代表人或掌管人身份证正背面复印件（必须提供）



2.竞标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正背面复印件（委托代理时必须提供）；
授权委托书（体式一）
致：XXX公司

我 （姓名）系 （竞标人名称）的法定代表人（掌管人），现授权委托本单元在职职工 （姓名）以我公司名义参与 （项目名称及项目编号） 项主张投标活动，并代表我方全权办理针对上述项主张投标、开标、评标、签约等具体事务和签署有关文件 。
我方对被授权人的具名事项负全数责任 。
授权委托代理期限：自克日起至该项目当局采购活动实现 。

代理人无转委托权,特此委托 。

我已鄙人面具名，以资证明 。
竞标人（公章）：
法定代表人（掌管人）具名（或盖章）： 　　 年 月 日


3.竞标人的法人或者其他组织交易牌照等证明文件复印件（必须提供，天然人之表）
注：竞标人为企业（蕴含合资企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人交易牌照”或“交易牌照；竞标人为事业单元，应提供有效的“事业单元法人证书”；竞标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件复印件；竞标人为个别工商户，应提供有效的“个别工商户交易牌照” 。


4.竞标人的资质证明文件复印件（必须提供）


5. 竞标人有效的组织机构代码证复印件（必须提供，交易牌照为“三证合一”的或为个别工商户、天然人的之表）



6. 竞标人的税务登记证复印件（竞标人为从事出产经营的纳税人必须提供，交易牌照为“三证合一”的或为天然人的之表）



7.竞标人参与当局采购活动前3年内涵经营活动中没有沉大违法纪录及有关信誉信息的书面申明（必须提供）


声 明
致：XXX公司

我（公司）郑沉申明，在参与本项目当局采购活动前3年内涵经营活动中没有沉大违法纪录（沉大违法纪录是指供给商因违法经营受到刑事处�；蛘咴鹆钔２撇⒊烦砜芍せ蛘吲普铡⒔洗笫罘？畹刃姓Ψ＃�，未被列入失信被执行人、沉大税收违法案件当事人名单、当局采购严沉违法失信行为纪录名单，齐全切合《中华人民共和国当局采购法》第二十二条划定的供给商资格前提，我方对此申明负全数司法责任 。

竞标人（公章，天然人之表）：
法定代表人或掌管人或天然人或相应的委托代理人具名（或盖章）
（属天然人的应在署名处加盖大拇指指� 。�

日 期： 年 月 日







三、商务、技术性响应及其他有效证明资料（体式）

1.竞标人针对本项主张施工组织设计（必须提供）；



2.“采购需要”需提供的有效证明文件复印件：（如采购需要要求提供，必须提供）；



3.竞标人的服务承诺规划（必须提供）；
服务承诺规划（体式）
（由竞标人凭据本项目要求及评标法子内容进行假造，自行填写）


竞标人（公章，天然人之表）：

法定代表人或掌管人或天然人或相应的委托代理人具名（或盖章）
（属天然人的应在署名处加盖大拇指指� 。�

日 期： 年 月 日

4.竞标人拟投入本项主张人员建设规划（蕴含建设人员的岗位、数量、有关经历、经验等）（必须提供）；
附件：
拟投入本项主张人员建设规划一览表（体式）

序号岗位姓名姓别注明（人员有关经历、经验等）
1



2



3



4



…




备注：1.在填写时，如本表格不适合投标单元的现实情况，可凭据本表体式自行造表填写 。



竞标人（公章，天然人之表）：

法定代表人或掌管人或天然人或相应的委托代理人具名（或盖章）
（属天然人的应在署名处加盖大拇指指� 。�

日 期： 年 月 日







5.竞标人2019年度通过中介审计的有效齐全的财政审计汇报复印件（如有，请提供） 。



6.竞标人近2年拥有实现同类项目业绩的有关证明资料复印件（无不良纪录，以中标、成交通知书或签定的合同为准，并能清澈反映所销售的服务名称、种类、金额）（必须提供，不少于3项）



7. 竞标人有关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）



8. 竞标人可结合本项主张评标法子视自身情况自行提交有关证明资料复印件（如有，请提供）

三、商务、技术性响应及其他有效证明资料（体式）

1.“采购需要”需提供的有效证明文件复印件：（如采购需要要求提供，必须提供）；



2.竞标人的服务承诺规划（必须提供）；
服务承诺规划（体式）
（由竞标人凭据本项目要求及评标法子内容进行假造，自行填写）


竞标人（公章，天然人之表）：

法定代表人或掌管人或天然人或相应的委托代理人具名（或盖章）
（属天然人的应在署名处加盖大拇指指� 。�

日 期： 年 月 日

3.竞标人拟投入本项主张人员建设规划（蕴含建设人员的岗位、数量、有关经历、经验等）（必须提供）；
附件：
拟投入本项主张人员建设规划一览表（体式）

序号岗位姓名姓别注明（人员有关经历、经验等）
1



2



3



4



…




备注：1.在填写时，如本表格不适合投标单元的现实情况，可凭据本表体式自行造表填写 。



竞标人（公章，天然人之表）：

法定代表人或掌管人或天然人或相应的委托代理人具名（或盖章）
（属天然人的应在署名处加盖大拇指指� 。�

日 期： 年 月 日







4.竞标人2019年度通过中介审计的有效齐全的财政审计汇报复印件（必须提供） 。



5.竞标人近2年拥有实现同类项目业绩的有关证明资料复印件（无不良纪录，以中标、成交通知书或签定的合同为准，并能清澈反映所销售的服务名称、种类、金额）（必须提供，不少于3项）



6. 竞标人有关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）



7. 竞标人可结合本项主张评标法子视自身情况自行提交有关证明资料复印件（如有，请提供）


【网站地图】